没有签证，如何确定工程量

     最近本人经常接触的建设工程纠纷中，对于工程签证的认识非常不一，尤其是没有基本的法律观念的当事人，对于工程签证总是非常不注意，总是以一颗红心对待施工，然而由于目前的建筑行业非常不景气，导致纠纷太多，最终在工程量方面出现了根本性的分歧，最终导致损失难以控制。现本人结合自己的办案经验，着重分析一下工程签证的有关规定，以及没有签证的情况下，如何主张自己的权利。

一、什么是工程签证 

签证是工程施工过程中，承包方与发包方按照合同约定，对费用支付、工期顺延、损失赔偿等所达成的双方意思表示一致的协议；双方互相书面确认的签证，即成为工程结算和结算价增减的凭据。本人认为工程签证是施工过程中非常重要的变更合同（施工协议）的法律依据及证据。

   工程签证的法律性质：它是一份协议，是对原合同的补充协议；是双方协商一致的结果，双方的法律行为；签证是直接用于工程结算的直接证据，对有签证的事项，双方的利益就已经确定了。

三、现实中工程签证的形式有哪些

根据建设工程施工合同示范文本的条款内容，常见的签证情形有：图纸延误签证、延期开工签证、工期延误签证、合同价款调整签证、工程量计量签证、确定变更价款签证、停工签证等。

 四、法律在没有工程签证的情况下，如何保护当事人的权利

   《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第19条规定：“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其它证据确认实际发生的工程量。”

吴新建律师

河北北华律师事务所

电话：13832321707